民事起诉状案例 篇一
民事起诉状
原告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：____________。
法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。
被告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：___________。
法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元(违约金_____元)
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日，原告与被告签订《_____合同》，被告购买原告方钢材八十余吨，后原告多次催收，被告仅支付部分款货款，尚欠原告钢材款_________________元，按照约定被告违约应支付违约金，为维护原告合法权益，特诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人：__________公司(加盖红公章)
_____年_____月_____日
民事起诉状案例 篇二
原告：__________________
被告：__________________
诉讼请求：
请求人民法院依法判决：
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任；
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告__________房屋进行室内装修，工程日期为_____月_____日至_____月_____日，签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定_____月_____日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人：__________________
__________年_____月_____月
民事起诉状案例 篇三
民事起诉状
：，女，x族，x年xx月xx日出生，身份证号：，住址：.电话： 。
：，男，x族，x年xx月xx日出生，身份证号：住址：。电话：。
：
一、 请求法院依法判令原告与被告离婚；
二、 请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养，被告每月给付抚养费元，直至十八周岁止。
三、 请求法院依法判令位于房屋归原告所有，位于房屋归被告所有，车牌号为 归所有。
四、本案诉讼费由承担。
：
从婚前基础，婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。
原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情，夫妻感情彻底破裂，以后也绝无和好的可能。为此，原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定，诉至贵院，请求贵院依法处理，支持原告诉讼请求。
此致
x人民法院
起诉人：
x年 月xx日
民事起诉状案例 篇四
原告： ，男/女， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。
被告： ，女/男， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。
一、判决原告与被告离婚；
二、婚生儿子由原告抚养，被告支付抚养费x元，一并处理探视权；
三、依法分割夫妻共同财产及债权债务；
四、本案诉讼费用由被告承担。
原被告于x年 月通过介绍认识，x年 月xx日在x区民政局登记结婚，双方均为初婚。x年 月xx日生一子（女），现年x岁。
（列明感情破裂的主要原因及表现）
（列明子女抚养情况及要求抚养的理由、要求对方支付抚养费数额及探视权）
（列明夫妻共同财产及债权债务情况）
综上，原告根据《民法典》和《民事诉讼法》相关规定向贵院提起离婚诉讼，请贵院依法判决！
此致
xx市xx区人民法院
具状人：
20__年十月十三日（举例）
民事起诉状案例 篇五
： ，男/女， 族， 年 月 日出生，住 ，身份证号： ，联系电话： 。
： ，男/女， 族， 年 月 日出生，住 ，身份证号： ，联系电话： 。
：
1、判令解除原告与被告婚姻关系；
2、判令婚生子 由原告抚养，被告每月支付抚养费人民币 元；
3、依法分割夫妻共同财产；
4、本案诉讼费用由被告承担。
年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识， 年 月 日登记结婚，(2)□ 年 月 日生育婚生子 。（3）□双方婚前缺乏了解，草率结婚，婚后未建立起夫妻感情，难以共同生活。婚后被告 （外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形）。（4）□ 年 月 日，原告向 人民法院起诉要求离婚，但 人民法院于 年 月 日判决不准许离婚。判决后，双方关系并无任何改善，且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。
据此，原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，特诉至贵院，请求依诉予判。
此致
x市xx区人民法院
具状人：
年 月 日