设备科合同篇1
出租方:___________________(甲方)
承租人:___________________(甲方)
签字人:_________________________________。
签署于_____________________________________ _。
根据《合同法》，经双方友好协商，特签订本合同。
一、设备清单
________________________________________。
二、租赁期限
1.甲方应向乙方提供上述设备的租赁服务。租期为_______________ _天，租金为每天_______________ _元。总计_________________________________。(人民币)
2.乙方决定租赁设备后，应在取出设备前支付与押金相同的设备款项。当乙方归还设备时，乙方应向甲方全额支付租金，同时甲方应将押金退还给乙方..
3.租赁物交付时间、地点、方式及验收:出租人应在合同签订地将租赁物移交给承租人，承租人应进行现场实物验收。承租人签署本合同，以表明租赁物业已被接受。
三、注意事项
1.乙方在租赁期内不得转租或退租；乙方不得擅自拆卸和改装设备，必须正确使用，确保设备处于良好状态，否则造成的一切损失由乙方承担..
2.如乙方未能与甲方签订续租合同，承租方应在_____________________________________________________________________________________归还租赁机器。为了续租，双方需要重新签订新的租赁合同，合同逾期后，甲方有权随时收回设备，并收取必要的滞纳金。
四、补充规定
1.经济补偿
承租人在使用过程中造成租赁机器损坏的，按照下列条款进行赔偿:
(1)壳牌:赔偿人民币_____________________________________________________________________________________________________________________________影响外观的损害赔偿______________________ _元；
(2)镜头显示屏:划痕不影响_______________ _元的使用；影响按市场价格补偿使用的；
(3)灯泡主板损坏:____________(按实际市场价赔偿)
(4)其他配件:无法修复的，按市场价补偿；
2.本合同未尽事宜，需要补充的，双方协商制定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
履行过程中发生的争议，由双方协商解决；
3.本合同无约定的，以《中华人民共和国合同法》为准。
4.本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
承租人:______________________________。
法定代表人或委托承办人:______________________ _
电话:__________________________________。
地址:______________________________。
出租人:__________________________ _。
法定代表人或委托承办人:______________________ _
电话:__________________________________。
地址:______________________________。
设备科合同篇2
合同编号：
需 方： （以下简称甲方）
供 方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，甲、乙、双方经协商一致，特此签订本合同，以资双方共同遵照执行。
1 产品品名、规格型号、数量、价格
2 付款方式
2．1 设备总价包括设备造价、运输费及安装调试费。
2．2 合同金额不包含税金。
2．3 合同签订生效后，甲方预付款40%即 ，乙方安排生产。本合同项下货物全部生产完成，甲方接到乙方的发货通知，甲方需支付乙方货款40%即 。乙方负责运输到甲方指定地点，由乙方工作人员现场指导安装，安装调试完毕甲方需支付乙方剩余货款20%即 后交付甲方使用。
2．4 按以下一种方式结算：
3 交货及运输
3．1 运输费用由乙方承担，送货至甲方指定地点。请填写安装地点：
3．2 设备卸运：设备到位后由甲方负责卸运。
3．3 交货期：合同签订生效，乙方收到甲方预付款后，乙方安排设备生产，收到预付款（以汇款实际到帐为凭）后15个工作日内完成设备生产工作，甲方在接到乙方发货通知并支付乙方货款后3日内发货，乙方负责安装调试。
4 产品质量
4．1 设备保修期为设备验收合格后 保修 12 个月（不含耗材、滤材
正常更换）； 在质保期内进行保修。
4．2 如甲方从乙方以外的其他渠道购进的备件及耗件由此引起的设备系统故障不属于保修范围。
5 售后服务
乙方须向甲方提供以下售后服务：
5．1 无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。
5．2 无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。
5．3 根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。
6 违约责任
6．1 甲方须承担的违约责任
6．1．1 甲方如无正当理由而单方变更设备品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
6．1．2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
6．1．3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失，甲方须承担违约责任，每逾期一天，甲方须按本合同总价的 千分之一/日 的标准向乙方支付违约金。
6．1．4 乙方送货或代运的本合同内的产品，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。
6．1．5 凡乙方向甲方提供的有关资料及成套技术文件，甲方不得转让给第三方，也不得擅自套用于其他工程项目。如违反本条款，乙方有权要求甲方赔偿因此而遭受的经济损失。
6．2 乙方须承担的违约责任
6．2．1 乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料（或产品或设备）品种、规格、质量等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，应赔偿甲方因此所遭受的直接经济损失。
6．2．2 乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的 千分之一/日 的标准向甲方支付违约金。
6．2．3 乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，应赔偿甲方因此所遭受的直接经济损失。
6．2．4 乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，应赔偿甲方因此所遭受的直接经济损失。
7 争议的解决方式
凡因履行本合同所发生的和/或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；如协商解决不成或任何一方不愿协商，则任何一方均有权提起诉讼，并由本合同签订地的管辖权的人民法院管辖。
8 不可抗力
在本合同履行过程中，如发生国家法律法规所规定的不可抗力，导致本合同不能全部或部分履行时，由双方协商解除本合同。
9 补充约定
9．1 甲、乙双方中的任何一方违反本合同的任何规定，则须由违约一方承担全部责任和费用。
9．2 乙方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术和/或专利的合法所有人和/或拥有者，而且能保证自己有权许可最终用户使用。
9．3 货款未付清前，产权归乙方所有。
10 附则
10．1 本合同自甲、乙双方签字、盖章生效，至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。
10．2 本合同生效后，任何一方不得擅自变更。
10．3 本合同一式 两 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。
甲方（全称）：（盖章） 乙方（全称）：（盖章）
经办人： （签字） 委托代理人： （签字）
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
户名： 户名：
帐号： 帐号：
签字日期： 年___月___日 签字日期： 年_ _月_ 日
设备科合同篇3
设备转让方： (甲方) 身份证号码：
设备接收方： (乙方) 身份证号码：
现经甲乙双方共同商定达成如下协议：
(1)因甲方设备多余，现转让台给乙方，工作小时，出厂编号为，经乙方负责人及技术人员现场看机试机后，甲乙双方达成协商价为人民币￥：___________________，大写( )。乙方本着互相信任的'情况下预付现金人民币￥：_______________。于年 月 日 将货提走。
(2)甲方出售该设备提供该机;出厂合格证、购机发票、进口设备提供进口报关单等有效证件
备注：
(3)如该机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。
(4)如合格证、购机发票或者进口报关单丢失，需在当地公安机关或者派出所开据证明：证明该设备属甲方所有。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。
(5)甲方若购机时在银行按揭款未缴纳完，私自出售给乙方后，银行要追缴任何责任和尾款补清由甲方负责，如出售给乙方后，是甲方的原因，比如，甲方尾款未付清造成gps卫星定位系统锁机后所造成的任何损失等误工费均由甲方负责赔偿。
(6)甲方在自己的场地上负责将该机设备安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开，乙方将一次性付清余款，该机产权属乙方所有。
(7)为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
(8)此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
(9)如该设备属于两人合伙制经营或多人合伙制经营，需所有人共同签字，按手印生效。
(10)甲方银行收款帐号：
乙方银行转款帐号：
甲方姓名： 乙方姓名：
电话： 电话：
单位：
签定日期： 年 月 日
二手设备买卖合同范文三
甲方(买方)： 乙方(卖方)：_
地址： 地址：
身份证号：___ 法定代表人：
电话：_________________________ 职务：_________ ___ _____
电话：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，经甲乙双方协商一致签订如下合同:
甲方同意从乙方购买以下设备：
其它：
合同价款及支付方式：
乙方以上各项设备的总价款为人民币： 万元整(￥_______元);
2.支付方式：合同签订后，甲方____日内先向乙方支付设备款 万元整(￥_________元)，余款甲方在对以上各项设备验收合格后____日内支付。
3.乙方开户银行___ ______帐号：__ _______
三、乙方合同签订之日起______日内交付设备，甲方自行安排提取设备。
四、如在本合同签订后，乙方又把货物处理他人或其他原因不卖给甲方，乙方将承担合同中甲方已付金额的2倍作为违约金，作为赔偿给甲方的损失。
五、乙方出售的以上设备，如是乙方偷盗或来路不明的，乙方将负全部法律责任;如乙方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与甲方无关。
六、乙方保证对其出卖给甲方的各项设备拥有完全处分权，保证该设备没有设定抵押及质押，保证该设备未被查封，并免遭第三人追索，否则乙方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
七、违约责任：
1.本协合同一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当承担因此产生的诉讼费、律师费及交通费等。
2.如乙方不能按期交付设备，每逾期一天，应向甲方支付设备转让款总金额万分之_____的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。
3.如甲方的原因，严重影响乙方实现订立本合同书的目的，甲方应按照设备转让款总金额万分之_____向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。
八、有关费用的负担：在本次设备转让过程中发生的有关费用(如公证，评估或律师等费用)，由______ ___承担。
九、为了双方共同遵守此合同，甲乙双方都需提供身份证复印件和营业执 照复印件附合同后。
十、争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成，向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
十一、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字按手印及盖章后立即生效。
十二、补充：
甲方(买方)： 乙方(卖方)：_
日期：_________年_____月_____日 日期：________年______月______日
身份证号：___ 法定代表人：
签订地点：___ ____________ 签订地点：__
设备科合同篇4
尊敬的审判长、审判员：
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。
据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。
综上所述：
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务?
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
设备科合同篇5
甲方（摄影器材提供方）
法定代表人：
职务：
地址：
邮编：
电话：
乙方（承租方）
法定代表人：
职务：
地址：
邮编：
电话：
乙方因拍摄_______所需而租用甲方器材，经双方友好协商签订合同，具体内容如下：
甲方将乙方（所出具的器材使用单为依据）器材清单内所列器材及物品出租给乙方使用。
一、本合同所租用器材物品只限于拍摄__________使用。不得转租、转用或给第三方使用。
二、租金结算：器材租用期自________年______月______日起至_______年______月____日止，共计______天，日租金额_________人民币，共计_______元人民币。
1、乙方在提取设备时，付第一期租金，即________元人民币，计使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。
2、拍摄期间第二次付款________元人民币，计使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。
3、拍摄期间第三次付款________元人民币，计使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。乙方在每阶段到期的前三天预付下一阶段租金，如未按时付款，甲方在上阶段截止日时有权要求乙方停止拍摄，返还所有器材。如提前拍摄完毕，甲方按乙方实际使用天数结算，收取的多余租金退还乙方。
4、租用时间以乙方到甲方提取器材出库当日开始计算。如乙方需要延长使用，应在截止日前48小时与甲方协商，签订续租协议，如双方无异议，有关延期使用期间的有关事宜，仍按原合同继续执行，如双方对续租事宜异议，需要重新签订续租协议。延期使用期间租金每日_______元人民币，每_____天付款一次，付款金额为_________元。
三、乙方在提取摄影器材时应认真核对器材的型号、规格、器材数量、完好程度和使用性能等，并在上述器材清单上做出书面确认。
四、乙方在器材租用期间应爱护器材，按照正常操作规则使用器材，并妥善安置及存放以确保器材及物品的正常使用和安全。
五、乙方在器材租用期间如因器材本身质量或技术问题而影响到正常拍摄时，甲方负责器材维修、调试。在器材维修、调试期间甲方应全力协助乙方解决替代器材的相应问题，但甲方不承担乙方因此而产生的一切直接或间接经济损失的赔偿责任。
六、乙方未按正常操作和没有妥善安置器材，而造成器材的丢失、损毁或人员伤亡，乙方应承担全部责任并向甲方赔偿全部的经济损失，同时照常支付租赁期间的器材租金。
七、甲方向乙方派出器材人员，随器材人员的职能器材维护和电池充电。
八、甲方的随器材人员应严格遵守乙方剧组的规章制度，如随器材人员在没有正当理由情况下不服从乙方统一调度和日常管理，乙方有权利向甲方提出调换随器材人员。
九、乙方应付予甲方随器材人员日常补助________元（器材费以外），在租用期间甲方人员的食宿、差旅、正常的医疗、工伤等相关费用，由乙方支付，出现问题由乙方负责处理。
十、乙方应确保甲方的器材及物品用于合法使用，不得用于任何法律禁止或限制使用，并不得将甲方的器材及物品用做售卖、寄卖、留置、抵押、按揭、租赁等损害甲方合法权益的用途。
十一、在租赁期间甲方仅以暂时交托形式将出租的器材及物品租于乙方使用，始终保留其所有权。
十二、乙方在合同期满后，需将有关的器材及物品运至甲方所指定的地址，归还甲方并经甲方检查器材及物品质量完好，双方验收签字，完成返还手续。
十三、违约责任
本合同签订后，任何一方不得无故单方解除合同，提出解除合同的一方应交纳总公司租金的30%作为违约金给未违约方。如其中一方不履行或未履行本合同，另外一方有权诉诸法律。
十四、争议的解决
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着友好的原则协商解决，协商不成可诉至_____人民法院解决。
十五、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
十六、本合同自双方代表签字盖章时生效。
甲方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
银行账号：
委托代理人（签章）：
_______年_____月______日
乙方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
银行账号：
委托代理人（签章）：
_______年_____月______日
设备科合同篇6
供方： （以下简称甲方）
需方： （以下简称乙方）签订日期：
1。 合同金额：含17%的增值税及安装费。
2。 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国标执行，质保期从货到之日起算。质保期
3。 交货地点：
4。 货物所有权转移的时间、条件：货款全部付清，货物所有权转移给需方。
5。 包装标准：包装应确保货物在装卸和运输过程中不受损害；需方对包装物有特殊要求的须书面注明并另行收费。
6。 结算方式：□电 汇 □银行汇票 □银行承兑汇票 □支 票 □现 金
7。 货款结付期限：合同生效之日起3日内需方预付50%预付款，安装、调试等工作内容全部结束后支付至100%。
8。货到验收标准、方法及提出异议期限：按照合同及产品使用说明书标准执行；货物表面无瑕疵验收，货到三日内书面提出异议有效，逾期视为验收合格；需方提出书面异议的，供、需双方应另行书面约定交货日期，需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。
9。 安装、调试：产品的安装、调试由供方负责，并给予技术指导；
10。 违约责任：按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
11。 解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成由有管辖权人民法院解决。
12。 开示发票的类型及时间：
13。 其它约定事项： 延，需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
独家设备销售代理合同3
供方：______________________________（以下简称甲方）
需方：______________________________（以下简称乙方）
今有上海神力二手工程机械有限公司（以下简称供方），销售__台工程机械给____（以下简称需方）。供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条机械名称：______
第二条机械单价及合同总金额
1。机械定价，供需双方同意按____定价执行。如发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2。单价和合同总金额：_________。
第三条包装方式及包装品处理_______。
（按照各种机械的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）
第四条交货方式
1。交货时间：_________。
2。交货地点：_________。
3。运输方式：_________。
第五条验收方法__________。
（按照交货地点与时间，根据不同机械种类，规定验收的处理方法。）
第六条预付货款（根据不同机械，付货款的百分之十作为定金。）
第七条付款日期及结算方式_______。
第八条运输及保险_________。
（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）
第九条运输费用负担________。
第十条违约责任
1。需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价__%的违约金。
2。供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3。约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十一条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十二条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请___仲裁机构仲裁的解决）
第十三条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
第十四条 本合同一式三份，经双方签字盖章后立即生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日